ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ




 
Скачать в формате  Word
 
ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ, ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ
И МОНИТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ

(Утвержден Приказом Роскомзема от 16 àïðåëÿ 1996 ã. ¹ 28)

г. ____________________ “_____________________ 199 __ г.

___________________________________________________________________________________,
(наименование организации заказчика)
именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице ______________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________,
(положения, устава)
с одной стороны, и _____________________________________________________________________,
(наименование организации подрядчика)
именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, заключили
(положения, устава)
настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ: ______________________________________________________________________________________.
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в техническом задании на выполнение работ и являются частью настоящего договора.
1.3. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
1.4. Источник финансирования работ: _________________________________________________.

2. Обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
выполнять работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными;
согласовать с Заказчиком результаты выполненных работ (этапов);
передать Заказчику все исполненное по договору.
2.2. Подрядчик не вправе передавать исполненное по договору третьим лицам без согласия Заказчика.
2.3. Заказчик обязан:
уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором;
оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре:
согласовывать с Подрядчиком результаты выполненных работ (этапов);
использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;
не передавать исполненное по договору третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без согласия Подрядчика.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет ______________________________________________.
(цифрами и прописью)
Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 20% стоимости работ, или _____________ ________________________ тыс. руб.
Общая стоимость работ по договору составляет _________________________________ тыс. руб.
(цифрами и прописью)
3.2. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере ________________________ % от общей стоимости работ по договору, что составляет ______________________ тыс. руб., включая НДС.
3.3. Заказчик в течение 5 банковских дней по подписании настоящего договора перечисляет Подрядчику в порядке предварительной оплаты сумму, определенную п. 3.2 настоящего договора.
3.4. Заказчик обязуется оплатить принятые от Подрядчика по актам сдачи-приемки работы в течение 5 банковских дней по их подписании.
3.5. Цена может быть рассчитана на основе действующих расценок и тарифов, а также на договорной основе.

4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяются в соответствии с требованиями технического задания.
4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определяется техническим заданием.
4.3. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием.
4.4. Заказчик обязуется принять работу в течение ______ дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 4.2 настоящего договора, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.6. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст. 716 и 717 ГК РФ.
4.7. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком предварительной оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.
5.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате работ Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств, при этом Заказчик возмещает убытки в размере фактически понесенных им затрат.
5.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 4.4 настоящего договора, он уплачивает Подрядчику за дни просрочки неустойку, определяемую в процентах от уплаченной суммы. Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день исполнения денежного обязательства.
5.4. В таком же порядке Подрядчик возмещает Заказчику неустойку за несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим договором работ.
5.5. При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах) Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.
5.6. За невьшолнение работ в установленный договором срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, определенную в процентах от стоимости работ (с учетом НДС). Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день срока сдачи работ.
5.7. Финансирование последующих этапов работ не производится, если Подрядчик не отчитался за исполнение предыдущего этапа.
5,8. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор), стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.
5.9. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде, если до этого стороны не придут к взаимному соглашению.

6. Дополнительные условия
6.1. При существенном возрастании стоимости работ, оказываемых Подрядчику третьими лицами (субподрядчиками), которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, Подрядчик может при согласии Заказчика оплатить увеличение установленной цены договора.
6.2. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.
6.3. В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение договора заключают дополнительные соглашения.
6.4. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмотренных настоящим договором.
6.5. Заказчик имеет право использовать переданные ему Подрядчиком результаты работы, в том числе способные к правовой охране, а Подрядчик вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.
6.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются по правилам и в порядке действующего Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.7. _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
6.8. _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

7. Адреса и расчетные счета сторон

Заказчик
Адрес: _____________________________________________________________________________
Расчетный счет: _____________________________________________________________________
ИНН: ______________________________________________________________________________

Подрядчик
Адрес: _____________________________________________________________________________
Расчетный счет: _____________________________________________________________________
ИНН: ______________________________________________________________________________

К настоящему договору прилагаются: техническое задание, календарный план выполнения работ, протокол соглашения о договорной цене (смете).

Подрядчик ______________________ Заказчик ______________________________

М.П. М.П.

Приложение 1
к договору
№ ___ от “__” _______ 199 __ г.

Утверждаю “Согласовано”
_________________________________ ____________________________
(ф.,и.,о.) (ф.,и.,о.)

“___” ___________________ 199 __ г. “___” ______________ 199 __ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к договору от “____” ___________________ 199 ___ ã. ¹ ______________ на выполнение работ: ______________________________________________________________________________________

Приложение 2
к договору
№ ___ от “__” _______ 199 __ г.

_________________________________ _______________________________
_________________________________ _______________________________
(должность) (должность)
_________________________________ _______________________________
(ф.,и.,о.) (ф.,и.,о.)

“___” ___________________ 199 __ г. “___” _________________ 199 __ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
от “___” _________ 199 __ г.

¹ ï/ï

Наименование видов работ и этапы их выполнения

Срок выполнения

Наименование
выходных

начало

окончание

äîêóìåíòîâ

 
Приложение 3
к договору
№ ___ от “__” _______ 199 __ г.

_________________________________ _______________________________
_________________________________ _______________________________
(должность) (должность)
_________________________________ _______________________________
(ф.,и.,о.) (ф.,и.,о.)

“___” ___________________ 199 __ г. “___” _________________ 199 __ г.

ПРОТОКОЛ
СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ (СМЕТЕ)
от “_____________ 199 __ г. ¹ _______

Íîìåð ýòàïà

Подробное содержание работ в соответствии с пунктами Календарного плана (приложение 2)

Öåíà äîãîâîðà, òûñ. ðóá.

Îñíîâàíèå

 
Приложение 4
к договору
№ ___ от “__” _______ 199 __ г.

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ, ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ И МОНИТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ

Мы, нижеподписавшиеся, ответственное лицо Заказчика, с одной стороны, и ответственное лицо Подрядчика, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.
1. Подрядчик по состоянию на “___” ___________ 199 __ ã. ñäàë Заказчику ______________ ______________________________________________________________________________________,
(вид и этапы работ)
изготовленную по договору ¹ ____ от “___” ________ 199 __ г. в объемах, приведенных ниже:

¹ ï/ï

Наименование видов и этапов выполненных работ

Öåíà äîãîâîðà, òûñ. ðóá.

Ñòîèìîñòü ðàáîò ñ ó÷åòîì èíäåêñàöèè öåí, èçìåíåíèÿ îáúåìîâ ðàáîò è ò.ä., òûñ. ðóá.

2. Стоимость проектно-изыскательских работ, ранее оплаченных Подрядчику в виде аванса, составляет: _______________________ тыс. руб.
3. Стоимость проектно-изыскательских работ, подлежащих оплате Заказчиком, за вычетом ранее оплаченных средств по состоянию на “____________ 199 __ г. составляет: ________________ тыс. руб.
Кроме того:
налог на добавленную стоимость _____________________________________________ тыс. руб.;
___________________________________________________________________________ тыс. руб.
Всего подлежит к оплате: _____________________________________________________тыс. руб.

Ответственное лицо Подрядчика Ответственное лицо Заказчика
____________________________________ _______________________________________
(ф.,и.,о.) (ф.,и.,о.)
____________________________________ _______________________________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
“___” ___________________ 199 __ г. “___” ______________________ 199 __ г.